**—****—****
合同编号：
建设工程勘察合同
工程名称：第*师***团中型灌区节水配套改造项目
工程地质勘察
勘察阶段：*阶段详细勘察
工程地点：****兵团第*师***团
发包人：****生产建设兵团第*师水利工程管理服务中心
勘察人：****
签订日期：****年*月*日
住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
第*节专用合同条款
*.工程概况
*.*工程名称：第*师***团中型灌区节水配套改造项目工程地质勘察
*.*勘察阶段：*阶段详细勘察
*.*工程建设地点：****兵团第*师***团
*.*工程规模、特征：本工程渠道改造总长度**.****，配套建筑物***
座。
*.*工程勘察任务（内容）：（*）渠道总长度**.****；（*）配套建筑物
***座；（*）天然建筑材料的调查与勘察（上述工程的工程地质勘察工作，
包含项目实施期间的技术咨询服务）。
*.*勘察工作质量符合的标准和要求：勘察工作满足现行国家和行业相
关规范、规程和委托书的要求。勘察工作质量标准：合格。
*.*项目负责人（项目经理）：闵卫鲸，身份证号：******************。
*.*承接方式：独立承包
*.*预计勘察工作量：按照现行国家规范、规程和委托书进行勘察工作
布置。
*.发包人应向勘察人提供的文件资料
发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负
责。
*.*提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、
勘察许可等批件（复印件）。
*.*提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总
**
平面布置图。
*.*提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
*.*提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各
种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
*.*发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支
付相应费用。
*.成果资料
*.*勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
*.*勘察人负责向发包人提交勘察成果资料*份。
*.工期
*.*本工程勘察工作计划于****年*月*日开工，****年*月**日提
交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资
料时，按本合同第*条规定办理。
*.*.*勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间
为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察
人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
*.合同价款与支付
*.*收费标准
本工程勘察按照********协会发布的《****工程****计费导
则（****版）》计取费用；以上收费标准中没有规定的收费项目和已发生较
大变化的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。
**
*.*合同金额
本工程勘察费为******元人民币（大写：**********元整）。
*.*付款方式
（*）根据本年度所完成的工程地质勘察实量（按完成工程地质勘察任
务产值比例）进行付款；
（*）中标单位提交勘察成果文件并通过审查验收、符合招标人要求后
支付。
*.发包人、勘察人责任
*.*发包人责任
*.*.*发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技
术要求，并按第*条规定提供文件资料。
*.*.*在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责
查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、
地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济
损失时，由发包人承担民事责任。
*.*.*发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的
问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施
工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、
接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。
*.*.*若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，
发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现
场人员进行保健防护，并承担费用。
*.*.*工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工
程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现
场，派人与勘察人的人员*起验收。
*.*.*勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实
际发生的工作量支付勘察费。
*.*.*为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；
如不能提供时，应*次性付给勘察人临时设施费元。
*.*.*由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应
支付停、窝工费（计算方法见*.*）；发包人若要求在合同规定时间内提前
完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前*天向勘察人支付*元
计算加班费。
*.*.*发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料
图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，
发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第*人转让或用于
本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索
赔。
*.*.**本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
*.*勘察人责任
*.*.*勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及
技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资
料，并对其负责。
*.*.*由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿
**
给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他
单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大工程事故时，
勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程
度向发包人支付赔偿金。
*.*.*在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的
人员*起验收发包人提供的材料。
*.*.*勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、
地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改
山
勘察工作的意见，并办理正式变更手续。
*.*.*在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有
关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
*.*.*本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。
*.违约责任
*.*由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或
来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工
日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调
遗费。
*.*由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求
时，其返工勘察费用由勘察人承担。
*.*合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，
勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，
完成的工作量在**%以内时，发包人应向勘察人支付**%的勘察费；完成
**
的工作量超过**%时，则应向勘察人支付***%的勘察费。
*.*发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过*日，应偿
付未支付勘察费的*分之*逾期违约金。
*.*由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每
超过*日，应减收勘察费*分之*。
*.*本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人
不履行合同时，双倍返还定金。
*.合同生效与终止
*.*本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效。
*.*发包人、勘察人履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即
告终止。
*.争议解决
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成
的按下列第（*）种方式解决：
（*）提交仲裁委员会仲裁；
（*）依法向人民法院起诉。
**.其它约定事项
本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商*致，签订补充协议，补充
协议与本合同具有同等效力。
**
第*节合同协议书
****生产建设兵团第*师水利工程管理服务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）
实施第*师***团中型灌区节水配套改造项目（工程地质勘察）（项目名称），已接受
正建筑设计有限公司（勘察人名称，以下简称“勘察人”）对该项目勘察投标。发包人和
察人共同达成如下协议。
*.本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书；
（*）投标函及投标函附录；
（*）专用合同条款；
（*）通用合同条款；
（*）发包人要求；
（*）勘察费用清单；
（*）勘察纲要；
（*）其他合同文件。
*.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不*致之处，以上述
牛的排列顺序在先者为准。
*.签约合同价：人民币（大写）**********元整（￥******元）。
*.项目负责人：闵卫鲸。
*.勘察工作质量符合的标准和要求：勘察工作满足现行国家和行业相关规范、规程和
*书的要求。勘察工作质量标准：合格。
*.勘察人承诺按合同约定承担工程的勘察工作。
*.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向勘察人支付合同价款。
*.勘察人计划开始勘察日期：****年*月*日，实际日期按照发包人在开始勘察通知
明的开始勘察日期为准。勘察服务期限为***天。
*.本合同协议书*式*份，合同双方各执*份。
**.合同未尽事宜、双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
人；勘察人：（盖单位章）
（盖单位章）
代表人或其委托代理人：（（签字法定代表人或其委托代理人：（签字)
年*月*日****年*月*日
功能介绍
热门关键词： 
换一批
北屯最新中标公告推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
